地质勘探工作承包协议书

地质勘探工作承包协议书甲方：昆明秉性遐昌矿业有限公司乙方：中国冶金地质总局昆明地质勘查院为了确保外协野外勘探施工现场的正常生产，预防安全事故，保障施工人员、生产设施在生产过程中的安全，经甲乙双方平等、协商一致签订本协议，本协议作为勘探施工项目承包合同附属协议。一、乙方项目负责人为安全生产责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。二、乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。三、野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。四、乙方必须做好防火。

地质勘探工作承包协议书丙方：甲方为了查明资源，以便乙方今后更好地开发，已受委托对矿区开展地质普查工作。根据地质普查工作设计，本次地质普查工作需施工地质钻探，为此，特承包给丙方施工，有关合作事宜经三方友好协商达成如下合作协议：一、本次地质普查计划施工个钻孔，工作量约米。丙方应根据甲方的要求进行施工。二、地质钻探采用直孔钻进，开口孔径。按《岩心钻探规程要求》进行施工。矿心及矿体顶、底板各采取率不低于，矿体内连续段矿心采取率不低于。岩心采取率不低于。每个钻孔的终孔处均需测方位角和天顶角，天顶角每百米递增不超过,终孔偏线距不超过。三、丙方应注意生产安全，若需火工材料,应严格火工材料的使用与保管，以确保生产安全。生产过程中如有安全问题，由丙方负全部责任。四、施工费钻探按每米元结算，由乙方直接支付给丙方。付款方式：丙方钻机进场时预付，随后根据钻孔进尺每完成米预付，余款待全部钻孔施工结束时付清。五、乙方负责地方关系协调及钻探工作所涉及。

地质勘探工作承包协议书、甲方负责施工现场用地及青苗赔偿。甲方负责施工现场“三通一平”，即路通、水通、电通，地盘平。负责组织验收及终孔，并组织安排一各工作人员联络工作，保证工程顺利进行。负责给施工人员购买医疗保险费用。保证按甲方地质技术要求进行施工。施工中的消耗材料由乙方负责，如：钻头、扩孔器、卡环座、油料、润滑剂、铁线、岩芯箱等。负责施工过程中机械设备、材料的保管，不得丢失。负责施工中机械维修和保证工程项目完后，机械完好并送回甲方指定地点。负责现场岩矿芯保管，并保证不向外透露有关钻孔取矿地质资料情况。负责施工过程中孔与孔之间搬迁。乙方在施工过程中要注意当地风土人情，遵守当地乡规民约，否则，产生不良后果，乙方自负。本协议采用包工包料包消耗材料按进尺（米）计取。孔斜度度钻孔每米元米，斜孔小于度钻孔按每米元米。按验收合格签单结算。支付方式：乙方进场后预付元，作起动和生活费，以后按每完成二个孔进行一次结算，并先付结算付款，并扣除。

地质勘探工作承包协议书各省、自治区、直辖市地质矿产主管厅局，国务院有关部委（局、总公司）地质勘查主管部门：为了维护矿产资源的国家所有权，切实保护和合理利用金矿资源，进一步加强金矿地质勘查，保护地勘单位的利益，保护利用国家资金发现和勘查的地质成果（无形资产）的国有资产权益，现有关问题通知如下：一、各地勘单位（部门）已经同有关方面签订的勘查承包合同，凡勘查资金按合同规定已经如期到位的，各地勘单位应按合同的规定按期向发包方提交勘查报告。凡是勘查资金未能按合同规定如期到位，地勘单位可以另行筹资勘查或寻求合作单位，勘查成果的法人财产权归地勘单位及新的合作者。对原发包方已投入的资金，依法扣除违约损失后，承认其在勘查成果价值中所占的权益份额。二、按国家有关规定，自起，所有金矿地质勘查成果实行有偿使用。勘查成果的价值应经有资格的评估机构进行评估。在评估基础上，有偿使用的价格，可由供需双方商定，在一定范围内浮动。有偿使用价格低于实际勘查。

地质勘探工作承包协议书霍山郎岭湾金矿详查钻探工程施工承包合同甲方：安徽省地质矿产勘查局地质队乙方：依据《中华人民共和国合同法》及《地质队钻探施工工程发承包管理暂行规定》，钻井工程发、承包交易按照完全市场经济机制运作，以招标书为基础，遵循公开、公平、公正、择优、守信的原则，经由甲乙双方充分协商，达成一致意见，特签订本合同，以共同遵守。条总则.井位：安徽省霍山县东西溪乡井号：.井别：矿产地质设计孔深米。.终孔口径：.质量要求：见钻孔地质设计书.承包采用分段计价承包自备柴油动力-米：.元米；-米：.元米；-米：元米；-米：.元米；-米，.元米；-米，.元米。第二条工程期限本合同钻探施工工程自开钻至终孔。在签定本合同后，日内钻机及人员未到场地的，本合同自动废止。在组织钻探施工工程施工中，如遇下列情况，需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；因甲方提出变更计划或变更施工。

地质勘探工作承包协议书根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，按照国土资源部颁发的有关地质勘查工作规程、规范等要求。甲、乙双方经平等协商，达成共识，签订本合同，共同恪守。一、委托的主要事项、地质勘查项目名称：地质勘查工程名称：预计工程量或任务：地质勘查工程期限：正式开工。野外竣工。最终验收通过。其它事项：二、技术质量要求地质勘查工程技术质量必须严格按照以下有关规范、标准执行：部颁标准：（名称及颁布时间省、厅标准：（名称及文件号其它具体要求：三、项目费用及付款方式、工程实行全成本费用承包制。经协商项目全面完成的总费用为（不含项目质保金）。其中：工程全成本单价为：元米、点、平方公里；质保金为总费用的计提留存甲方。支付方式：采用银行转帐分批预付办法支付。支付时间为:签订合同后,甲方天内支付工程总费用的野外工程施工结束验收后天内支付工程总费用的最终通过验收后天内再支付全部余额的。四、甲方权利义务、按地质设计书要求，配合乙方。

地质勘探工作承包协议书民事判决书原告武汉地质勘察基础工程公司海南分公司海口市滨海大道花园新村别墅号。法定代表人王爱平，该公司总经理。委托代理人谭显辉，该公司法律顾问。被告三亚东方实业股份有限公司三亚市金鸡岭路银海大酒店。法定代表人刘中东，该公司董事长。原告武汉地质勘察基础工程公司海南分公司与被告三亚东方实业股份有限公司工程合同欠款纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告委托代理人谭显辉到庭参加诉讼，被告经传票传唤未到庭，本案现已审理终结。原告诉称，年月至年月，原告与被告先后签订份＂桩基础工程承包合同＂，合同约定由原告承建被告东方花园一区试桩工程、公寓幢桩基工程、幢、幢桩基工程。合同签订后，原告依合同约定完成了上述桩基工程，经被告审核确认工程总造价为元及被告确认付给原告工程远征费。被告先后付给原告工程款元，尚欠工程款元，该欠款额且经被告确认，后原告多次要求被告偿还欠款，但被告均以经济困难为由不予清偿。