选厂设备购销合同

选厂设备购销合同经甲乙双方协商一致，双方厂房及机器设备连同附属物件买卖合同签订如下协议，以资双方共同遵守：条甲方愿将其独资设置于高唐县化工厂的厂房及厂内设备生产机器连同附属物件，（详细见交接清单）全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。第二条本件买卖价金共计价金人民币叁佰整。前项价金于合同订立同日由乙方全部一次结清与甲方，甲方应给乙方出俱收据。第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方至合同条所载工厂，将工厂建筑物（包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内）及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方保管。第四条甲方对于买卖标的物交付同时应告知乙方，所交接标的物上的瑕疵。在交接时，甲方应将厂地使用权证明、厂房设计施工资料、设备技术资料和发票等工厂手续交与乙方。第五条甲方于合同成立同日将出卖工厂的工商登记证并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。第六条本件买卖成立后，乙方在办理手续时倘。

选厂设备购销合同四川省乐山矿业有限洗选厂与云南省个旧市冶金矿山机械总厂西昌供销公司买卖合同欠款纠纷案当事人:白大鹏、李荣金法官:文号:凉立民终字第号四川省凉山彝族自治州中级人民法院民事判裁定书凉立民终字第号上诉人原审被告四川省乐山矿业有限洗选厂。负责人李荣金，该厂负责人。被上诉人原审原告云南省个旧市冶金矿山机械总厂西昌供销公司。法定代表人白大鹏，该公司经理。原审被告四川省乐山矿业有限公司。法定代表人雷世毓，该公司董事长。上诉人因买卖合同欠款纠纷一案，不服四川省西昌市人民法院西昌初字第号驳回管辖异议的民事裁定，向本院提出上诉。请示撤销原审裁定，将本案移送乐山市金口河区人民法院管辖。其理由是:本案合同中虽然约定“合同管辖权属西昌市”，但此约定是诉讼还是仲裁、是西昌市哪个法院管辖均约定不明。并且原告的住所地在云南省个旧市而不在西昌市。本案合同签订地、履行地、标的物所在地、被告住所。

选厂设备购销合同厂房及设备买卖协议_法律资料_人文社科_专业资料暂无|人阅读|次下载|厂房及设备买卖协议_法律资料_人文社科_专业资料。厂房及设备买卖协议卖方以下简称甲方：_买方以下简称乙方：_厂房及设备买卖协议卖方以下简称甲方：_买方以下简称乙方：_根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议。基本情况：一、基本情况：乙方购买甲方坐落在_市_区县_路号厂房层，厂房建筑面积_平方米，并配套场地平方米，按房产证为准。设备为：土地使用权限为_年，自_年_月_日到_年_月_日止，实际年限按产权证。厂房价格及其它费用：二、厂房价格及其它费用：厂房和设备及土地使用费用总计为大写付款方式、期限及交房期：三、付款方式、期限及交房期：、买卖款分三次次付清：年_前甲方把厂房设备通过有关部门验收合格后交付乙方使用，并将公司法定代表人和。

选厂设备购销合同应由国家定价而尚无定价的产品，按物价主管部门的批准价执行不属于国家定价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按甲乙双方的商定价执行。执行国家定价的，在合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。第七条验收方。

选厂设备购销合同第三条出卖人对质量负责的条件及期限：设备自移交之日起，出卖人对产品质量保修六个月（保修内容参照保修条款）,在保修期间，如因设备质量问题，买受人应及时与出卖人联系，并把存在的质量问题反馈给出卖人，出卖人应及时给予处理。如属买受人使用不当，维修保养不善或自然灾害造成设备损坏或造成伤亡事故，出卖人免除责任。在保修期后，如要出卖人派人到现场修理，买受人应支付全部费用（包括人员派遣费在内）。保修期满后，出卖人按价提供零配件服务。第四条运输方式及到达站和费用负担：标的物采用公路运输方式。由出卖人负责办理运输，费用由买受人负担。第五条包装标准、包装物的供应和费用负担：标的物采用裸露简易材料包装方式。费用由出卖人负担。第六条随机的配件、易损件的数量及供应办法：按标的物出厂标准规定并于交付时提供。包装物内附有随机配件、易损件装箱清单，并经监装员检验核对无误盖章确认。第七条标的物所有权自买受人收货时起转移，但买受人未能。

选厂设备购销合同鼎祥环保通用机械设备制造厂成立于年，是一家集设计，研发，制造，销售及提供完善售后服务于一体，专业生产机械设备的实体企业，建设有包括研发制造中心、物流配送中心在内的现代化厂区，总面积超过万平米，拥有技术力量雄厚，管理意识超前的骨干队伍，成为企业发展腾飞的坚实基础。公司设施设备先进，生产经验丰富，管理体系完善，保证的产品质量，在国内外居领先地位。热忱欢迎各界人士的广投资者，前来我公司实地考察选购，我们将以确.郑州市万启机械设备有限公司是木炭机、压球机、烘干机、粘土砖机、水泥瓦机、水泥砖机、加气混凝土设备、金属撕碎机、钢材等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。郑州市万启机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。山东天成二手油脂设备购销公司成立于年，公司主要从事调剂闲置榨油设备，收购破产倒闭的榨油企业．调剂市场余缺．我处现有各种榨。

选厂设备购销合同《公司购销合同》供方：浙江向隆机械有限公司合同编号：需方：瑞安市菱奥汽车零部件有限公司签订根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经供需双方友好协商，在供需双方承诺严格履行双方签订的《物资采购通则》诸规定的情况下，签订本合同，以资信守。采购内容：产品名称、型号、商标、数量、金额、供货时间要求序号规格型号物料名称（图号）数量单位单价金额交货时间合计条款说明一、产品标示要求：供方的产品原则上要具有需方认可的性标志、厂家代码标志、生产时间标志。如体积小，无注明标志的，应使用双方共知的符号，以区别。二、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、供方对质量负责的条件：按双方确认的国际通用编码、图纸、样品进行生产和质量检验。因不符合图纸和样品的要求而引起的索赔、补偿均由供方承担。二、交提（货）地点、方式：需方指定仓库三、结算方式：月结。本月发的货物，需方将在收到供方正式开具的增值税发票，需方将在收到供方发。

选厂设备购销合同应用领域破碎铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锆英石、金红石、独居石、磷乙矿、钨矿、锡矿、钽矿、铌矿给料粒度出料粒度生产能力-粉碎程度驱动方式作用对象采石场设备购销合同石子厂设备江西机制沙市场随着建筑物各项指标要求的提高，天然砂因地域分布及自然风化生成条件的差异，而呈现出理化指标的波动性，这对于混凝土、特别是高性能混凝土肯定不利于质量的稳定性。而且，我国已出台多项政策禁止开采河沙，我国的制砂行业遇到了一个瓶颈，如何走出这个瓶颈，需要我们进行另寻他路，因此，人工砂石行业也诞生了，随着我国的砂石行业的制砂技术不断的成熟，这个人工砂石的使用范围逐渐扩大，慢慢的，我国的人工砂石也逐渐替代了天然砂石。目前，我国有数以百计的人工砂生产企业，如同其它行业一样，人工砂也存在着品质高低不一的情况。首先，我们必须知道，人工砂的生产成本是高昂的，如果认为简单地将石块捣碎是人工砂，在对于该种产品未清楚其技术指标。

选厂设备购销合同订购方式：小型孵化机，中型孵化机首付定金，剩余货款货到结清。大型孵化机首付定金，剩余货款货到结清。提示：付定金后及时来电话通知确定，并且登记订货人姓名，以便及时给你发货和更好的为您服务。根据中华人民共和国经济合同法规定，经供需双方协商一致，供方供应需方产品一批。经双方同意签订本合同，共同遵守。产品名称、规格、数量、单价、交货、质量需求、技术标准：面板（中、英）文说明书、产品按照标准，其它配件齐全。包装：木箱包装在、打好包装带。运输方式及费用负担：供方根据需方要求，送至需方指定地点为：费用由方承担。货款结算方式及期限：。违约责任：双方协商。解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成，向需方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同效力：本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

选厂设备购销合同厂房设备院落买卖协议书_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|厂房设备院落买卖协议书_合同协议_表格模板_应用文书。厂房设备院落买卖协议书甲方：乙方：甲方现有位于临沂市罗庄区付庄办事处城子村南连顺公路相邻品厂房设备院落一处（院落内现有瓦房间，大棚间，平房平方设备具附清单）预卖给乙方，乙方经考查自厂房设备院落买卖协议书甲方：乙方：甲方现有位于临沂市罗庄区付庄办事处城子村南连顺公路相邻品厂房设备院落一处（院落内现有瓦房间，大棚间，平房平方设备具附清单）预卖给乙方，乙方经考查自愿购买，为明确甲乙双方的权利义务，特签订以下买卖协议一、甲方在本协议签订之前对前述位置的厂房设备院落具备独立的财产所有权，所有具有处置和处分的权力。二、本协议所称的厂房设备院落，甲乙双方公认为综合财产，双方协商议定价格为人民币之日，乙方把现金，本协议签订，支付给甲方，甲方为乙方出具收款收具后，甲方即时把该厂房设备院落交付。

选厂设备购销合同，位于哈萨克斯坦城市阿拉木图的哈铜黄金公司总部洋溢着喜庆祥和的气息。中国有色网。当日下午，中国有色矿业集团有限公司控股的中国有色金属建设股份有限公司（简称中色股份）签下了哈铜吉尔吉斯巴泽姆恰克黄金选厂设计和设备供货合同，这是继哈萨克斯坦电解铝厂项目之后，中色股份在中亚地区获得的又一个重要项目合同，为中色股份与哈萨克斯坦铜业公司的全面友好合作打下了坚实的基础。中国有色网。中色股份副总经理秦军满与哈铜黄金公司吉尔吉斯分公司总经理达林分别代表双方签字。中国有色网。巴泽姆恰克黄金选厂项目合同总金额万美元，包括项目全部设计和设备供货，加之此前已与业主签署的两台球磨机的万美元的供货合同，中色股份在巴泽姆恰克金矿项目已签合同额为万美元。中国有色网。巴泽姆恰克金矿项目将由中色股份作为总包商，由中色股份控股的中国瑞林工程技术有限公司完成项目设计。中国有色网。项目将全部采用中国制造设备，主要由中色股份的出资企业中国。

选厂设备购销合同平工商格式备案-查询工业产品购销合同书合同编号：供方：浙江天风塑料机械厂签订地点：需方：_签订_年_月_日条标的、数量、价款及交（提）货第二条质量标准:_。第三条需方对质量的条件及用途：_。第四条产品计量方法以及合理损耗计算方法：_。第五条包装标准、包装物的供应与回收及费用负担：_。第六条随货提交资料：_。第七条标的物的所有权自提货时起转移，但需方在约定支付日期内未履行支付价款义务，标的物属于供方所有。第八条交（提）货方式、地点：_。第九条运输方式及到货地点和费用负担：_。第十条验收标准、方法、地点及提出异议期限：。第十一条结算方法、付款方式及期限：_。第十二条如需提供担保，需另立合同担保书，作为本合同附件。第十三条供方对质量保证和负责期限：_。第十四条本合同解释的条件：根据《中华人民共和国合同法》的有关条款执行。第十五条违约责任：_。第十六条解决合同争议的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由。

选厂设备购销合同供应防火玻璃本公司是上海市特种安防玻璃生产基地，下设高新科技产品研究中心。企业坚持科学管理，科技创新，认真贯彻供应玻璃紫外线灯具本公司有目前国内效玻璃紫外线灯具，功率。各部件均采用进口材料，可与德国灯相媲美只需其供应售强化玻璃杯垫强化玻璃我司专生产强化玻璃锅盖及玻璃杯垫，年生产能各三百个以上。有意请与我们联系。供应杭玻深加工提供各种玻璃深我厂是浙江省最早从事玻璃深加工的厂家之一！现企业已经建设成为一个生产规模化，管理现代化，公司股份化的供应玻璃器皿玻璃花瓶大庆建达玻璃有限公司成立于二零零三年，现有员工二百余人。我们主导产品为二百多种型号的玻璃器皿和玻璃花供应供应各种蜡烛台、蜂蜜瓶、徐州玻璃瓶厂现有职工余人，台玻璃熔化炉，产品出口多个国供应玻璃机械退火炉网带，工业，食品等行业专用金属传送带；跟踪式，同步变频式推瓶机，输瓶机，转弯拨瓶机；封闭式，斜供应供汽车玻璃我公司主要从事各类汽车玻璃的深加工,现。

选厂设备购销合同鼎祥环保通用机械设备制造厂成立于年，是一家集设计，研发，制造，销售及提供完善售后服务于一体，专业生产机械设备的实体企业，建设有包括研发制造中心、物流配送中心在内的现代化厂区，总面积超过万平米，拥有技术力量雄厚，管理意识超前的骨干队伍，成为企业发展腾飞的坚实基础。公司设施设备先进，生产经验丰富，管理体系完善，保证的产品质量，在国内外居领先地位。热忱欢迎各界人士的广投资者，前来我公司实地考察选购，我们将以确.漳州大同数控机械有限公司（前身是临清创佳精密机械有限公司）创建于年，是台商在国内投资兴建的外资企业,公司主要经营生产精密成型、平面磨床、立式铣床、炮塔铣床、机床附件及零部件、机床工具等。自成立以来，公司致力于面向国内、国际市场并举拓展业务，经过全体员工努力，产品在国内、外以高精度、高品质已占领了相当的市场份额。随着市场业务的不断扩大，年在江苏泗洪成立江苏创佳机械有限公司，便于满足长三角市场。

选厂设备购销合同，甲厂与乙公司签订了一份购销合同。合同约定，乙公司向甲厂提供一套机器设备，总价悬赏：答案豆提问人：匿名网友提问收益：.答案豆提问赚钱，甲厂与乙公司签订了一份购销合同。合同约定，乙公司向甲厂提供一套机器设备，总价为人民币，同年月中旬交货，结算方式为甲方开具银行承兑汇票支付货款。合同签订后，甲厂即向乙公司开具一张人民币，付款日期为同的定日付款的银行承兑汇票。该汇票开具后，经承兑银行审查，并在汇票正面记载“承兑”字样，签署了承兑日期和签章。同，乙公司为支付丙公司的货款，将该汇票背书转让给丙公司。年月中旬，乙公司因经营不善不能向甲厂交付货物。同时甲厂此时资金一时发生困难，于汇票到期日未能足额向银行交存票款。丙公司在法律规定的期限向承兑银行提示付款。要求:根据上述资料，回答下列问题:（分丙公司在该汇票到期日向承兑银行提示付款时，。（分.承兑银行可以以甲厂资金不足为由拒绝付款.承兑银行可以以乙公司因经营不善不能。