加工承揽合同范本

加工承揽合同范本经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其它相关法律法规的规定，甲方向乙方采购相关企业服饰事宜约定如下：一、采购产品情况（品名或项规格型号、数量、单价、金额）二、打样时间约定：自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作样衣，经甲方确认后的样衣将作为乙方最终交货的标准。三、交货时间、地点及运费：合同生效且预付款到乙方帐户、确认协议条中各品名的尺码数量后天内交货（具体数量双方协商确认以书面或电子邮件方式确认）。交货地点为甲方指定地点（中国境内），运费由方承担。四、质量要求及技术标准：按照甲乙双方事先确认的样衣为标准，货物主要技术指标说明如下表：品名材质、款式（元件）（含税）五、验收标准、方法及期限：以甲乙双方确认的样衣为准。如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应于收到货物后个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不。

加工承揽合同范本上海市高级人民法院：你院沪高经核字第号请示报告收悉。关于如何确定加工承揽合同履行地问题，经研究答复如下：合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地点，即合同履行地。但是，本案合同签订地在你市虹口区，合同承揽方所在地在你市松江县，松江县应为合同履行地。故，虹口区法院和松江县法院对本案均有管辖权。现两院在管辖上发生争议，根据民事诉讼法（试行）第三十三条规定，应由上海市中级法院指定管辖。（：）。

加工承揽合同范本如咨询涨工资、退休金等法律常识问题，建议去法律咨询版块或者快搜寻找答案，如还没解决，可免费拨打热线直接咨询律师。加工成品的运输由乙方负责，运输费用由方承担。十、乙方违约责任：乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付，按逾期交付部分总报酬的向甲方支付违约金。逾期交付超过天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的报酬，并乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。乙方如未按合同规定的质量交付加工成品，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方元违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙。

加工承揽合同范本定作方：定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。条加工成品：第二条加工成品质量要求：。加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。原材料等物品交提日期计算，参照第七条规定执行。第四条技术资料，图纸提供办法：．承揽方在依照定作方的要求进行工作。

加工承揽合同范本糟糕！余额不多啦立即升级参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击这里第二条加工成品验收标准、质量要求：符合（按国家、行业和业主要求标准填入）标准，不符合标准的成品，用料单位不予验收；其他对加工成品的质量要求为（如果有时填入）；甲方只对出场成品的数量进行初步验收，成品质量在施工现场验收，如发现有不合格者，甲方有权拒绝接受，乙方负责清理、废弃并承担全部费用。第三条原材料提供、相关费用的承担及其他：原材料开采场采矿证（如需要时列入）由方负责办理，费用由方负责承担；矿产资源费税由方负责承担并缴纳；原材料开采场和进、出场道路用地由方负责办理，征地费用由方负责承担并支付；。

加工承揽合同范本范本网-范本分类-加工承揽合同纠纷起诉状加工承揽合同纠纷起诉状文字大小：大号中号小号原告：姓名_性别_出生日期年月_日民族_籍贯_年月_日现住被告：姓名_性别_出生日期年月_日民族_籍贯现住_请求事项：请求法院判令被告立即支付加工款_元及利息_元利息从年月_日起按_利率暂计至起诉之日止，二项共计_元。本案诉讼费由被告承担。事实与理由：年月_日至年月_日，原告为被告加工_制品，加工费共_元。被告于年月_日支付了_元给我，余下_元被告至今未付，被告并于年月_日立下欠条承认欠款。后经我多次追收，被告均以各种理由拒不支付。为保护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请依法判决。此致佛山市顺德区人民法院具状人签名或盖章：_年月_日。

加工承揽合同范本共个下载尾页页次：页个下载页转到：下载文件名更新日期下载次数文档格式收费标准珍珠棉加工合同珍珠棉加工合同钥匙制配合同钥匙制配合同塑料件加工合同注塑塑料件加工合同注塑字，号字，磅，塑料件加工合同（吸塑）塑料件加工合同（吸塑）字，号字，磅，塑料件加工合同塑料件加工合同字，号字，磅，页塑料件加工合同（长期）塑料件加工合同（长期）字，号字，磅，土石方测量委托合同土石方测量委托合同字，号字，磅，页工程测量委托合同工程测量委托合同字，号字，磅，页地形测量委托合同地形测量委托合同字，号字，磅，页委托测绘合同委托测绘合同字，号字，磅，页共个下载尾页页次：页个下载页转到：下载流程：新手上路查找下载文档-点击查看文档介绍-注册-购买卡-帐号充值-取得文件打开权限-下载文档-使用文档老马识途登陆-查找下载文档-点击查看文档介绍-取得文件打开权限-下载文档-使用文档。

加工承揽合同范本承揽合同范本：股票入门.查阅全文.加工协议承揽合同范本：股票入门.查阅全文.加工、订货协议承揽合同范本：股票入门.查阅全文.加工合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.加工承揽合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.加工承揽协议承揽合同范本：股票入门.查阅全文.火车票背面广告发布合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.刊登网页广告协议承揽合同范本：股票入门.查阅全文.路牌广告合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.楼顶广告协议承揽合同范本：股票入门.查阅全文.人才广告服务代理合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.上海市报刊广告发布合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.上海市户外广告发布承揽合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.上海市电视广播广告发布合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.网络广告服务合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.上海市户外广告发布合同承揽合同范本：股票入门.查阅全文.网络广告服务协议承。

加工承揽合同范本简介：甲方：孙淑慧、隆新民乙方：刘忠、余友琼甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据我国《合同法》等的规定，渝山川中型客车达成如下合伙协议：一、甲乙双方自愿购买以孙淑慧的名字挂靠在重庆市丰简介：甲方：_乙方：_条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行简介：合同编号：_甲方（加工装配方）：_乙方（来料、来件方）：_双方在遵守中华人民共和国法律、法规的前提下，本着本等互利的原则，来简介：合同编号：_承揽人：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证简介：甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法简介：甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程。

加工承揽合同范本字委外加工协议范文甲方（委外方）：乙方（加工方）：甲乙双方经友好协商，本着平等、互信、互惠互利的原则达成以下协议，协议双方均需严格执行。一、协议期限本协议有效期为：年_月_日起至年_月_日止。二、双方权利义务及违约处理：甲方需整理好委外加工之物品以便乙方清点。甲方需配合乙方进行加工物品的交接。甲方需按约定支付乙方相关款项。乙方接到甲方通知后应及时安排人员至甲方工厂办理物品交接。装卸及运输工具均由乙方负责。乙方领料时必须与甲方进行交接，当场点清数量。因乙方原因不交接或交接不清所造成的后果由乙方负责按原价赔偿甲方。乙方在生产甲方产品时，当每单是次生产的必须在量产前将首件样带到甲方处或通知甲方做产前首件确认，若是返单生产的乙方以甲方提供的样品为生产标准。在生产过程中发现异常或达不到甲方提供的样品标准应及时通知甲方确认，甲方接到通知后应及时进行确认，确认时甲乙双方应在首件样上签字确认。甲乙双方确认样品时。

加工承揽合同范本定作方：_承揽方：__定作方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。条加工类容：第二条加工质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量第四条价款或酬金第五条验收标准和方法.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。第六条交货的时间和地点.交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。.交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输。

加工承揽合同范本推荐访问：承包合同承包合同半成品加工承揽合同范本合同编号：定作方：＿（甲方）承揽方：（乙方）签订年月日签订地点：经充分协商，签订本合同，共同信守。．品名（或项目数量及价款：─加工定作物品型号、规格计量单位数量价款或酬金交（提）定作物名称或项目├┤或完成工作日期单价金额├┤├┤├┤├┴─┴┴┴┴┴─┤合计金额（人民币：）佰拾万仟佰拾元角分┘．使用原材料（半制品）及主要辅料规定：甲方向乙方提供部分：─品名型。