石料运输合同

石料运输合同第二条运输费用：元∕立方米（包含车辆运输活动中所涉及的所有费用），此价格一次包死，以后不再因其他因素调整运输第三条运费结算方式：第四条货物到达地点：沙湾县香海湾住宅小区（沙湾县上海滩）第五条货物质量及计量方式：符合国家有关建筑安装材料的规范质量要求及材料采购方的质量要求；以材料采购方材料员现场计量的数量为准并现场开具材料收货单。第六条各方责任.托运方的责任：.负责提前通知承运方在指定的时间将材料的品名、规格、数量运送到施工现场。．在承运方运输车辆到达施工现场后，托运方负责验货收货的人员应及时验货计量收货并开具收货单。承运方的责任.在托运方要求的时间内，将货物运到指定的地点，若因承运方运送到货不及时而使现场停工待料，承运方承担托运方一切损失（托运方补偿给作业工人的误工费、生活费，现场管理人员工资、工程进度延误损失等）。.承运方在运输过程中所发生的所有费用（燃油费、过路过桥收费、超重超限罚款、城市占道罚。

石料运输合同砂石、水泥运输合同_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|砂石、水泥运输合同_合同协议_表格模板_应用文书。砂石运输合同甲方：乙方：（以下简称甲方）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方秉着依法依规、公平公正、诚实守信、互利互惠的原则，经充分协商，乙方砂石运输合同甲方：乙方：（以下简称甲方）（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方秉着依法依规、公平公正、诚实守信、互利互惠的原则，经充分协商，乙方愿意承担工程项目砂石运输，为了在运输过程中能安全、按时、按质、按量地完成运输任务，特订立以下合同条款。一、合作方式、甲方提供砂石、水泥给乙方承运。乙方配合甲方把砂石、水泥等物资运到指定地点。二、各项目点运费起点终点物资名称单位运价金额备注三、运费结算按每个运输总造价的付取工程，其余工程款待运输完成后一个月内全部结清所有运费。四、。

石料运输合同请填写你要举报的内容，标明举报内容所在地时段，将有助于我们更及时的处理举报内容。感谢您对的支持!举报类型色情低俗血腥暴力辱骂内容广告和欺诈敏感信息触犯我的版权用影音版扫描二维码，在您的移动设备上继续观看视频，也可以分享给您的好友。砂石运输协议已观看到分秒手机没装影音？立即普通播放将视频添加到我的频道精选砂石料利润播放：上传个月前:普通播放将视频添加到我的频道超牛挖掘机砂石厂挖掘机工作视频_挖掘机视频表演播放：上传个月前:高清播放将视频添加到我的频道山东山源破碎机设备-砂石生产线安装现场实拍播放：上传个月前:普通播放将视频添加到我的频道丰田三叉戟挑战砂石路面播放：上传个月前:普通播放将视频添加到我的频道砂石刮划屏幕播放：上传个月前:普通播放将视频添加到我的频道攻城掠地-进阶篇第节播放：.万上传个月前:普通播放将视频添加到我的频道蚌埠固镇供电版小苹果播放：上传天前:普通播放将视频添加到我的频道春英原创广。

石料运输合同一、合同内容：土石料、混合料及配料运输。二、运输距离：公里，其中有公里左右土路其它都是油路。三、运输费：公里运输单价按方公里.元，东西为.公里，南北为米，甲乙方负责装和税收，承包方不承担税收和其它费用。四、承包方台车辆必须安年十月二十三日进入场地，车辆到场后必须第二天按时开工，如果三天内开不了工，车辆及司机的费用完全由甲乙双方负责赔偿。五、结算方式：车辆拉运任务为万立方给当天现金支付，如果完不成万立方，可以协商解决。六、双方义务：甲乙双方负责保证场地道路畅通，车辆的油料、住宿自理解决。七、违约责任：承运方的车辆不能按时到场地必须赔偿甲乙方的误工损失每个司机必须听从甲乙双方的指挥，按指定地点拉运，如果不听从指挥者，票上不给签字不给结帐，多次违犯者清理出现场。八、其它：甲乙双方、承包方必须做到安全生产运输任务，文明和谐施工，保期保量按时完成工程任务，车队必须信守合同，因自身机械事故、交通事故、人员伤亡、。

石料运输合同双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利的基础上，经友好协商，砂石材料运输事宜订立本合同，以资共同遵守。一、运输数量及方式．运输数量由双方按月确定，并于每月月底前以形式确认下月所需砂石运量的上限，未经双方确认的，按该月的数量执行。每月实际运输量双方于次前据实结算，运输量以当月运输回单记录数量为准。．承运方根据委托方书面指示将砂石运至指定地点，承运方的承运船舶出运时向委托方预报到达时间，委托方须及时安排承运方船舶的卸货。因委托方延期卸货造成的损失由委托方自行承担。二、运输价格自然砂运输基价为每吨人民币元，机制砂运输基价为每吨人民币元，机制卵石运输基价为每吨人民币元，并随市场价格的变动做出调整。每月月底由双方根据市场运输价确定下月运输价格，并以形式确认。未经双方确认的，按该月的价格三、付款方式每前结清上月运输款，委托方须按时支付当期运输款，逾期支付的，每逾一日，则按逾期付款部分的‰向承运方支付违约。

石料运输合同货物运输合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，在公平公正、平等互利的基础上，项目石料运输，达成如下协议：合同期限：自起止。该批次货物运输完，本合同自行终止。下批次货物运输需经甲乙双方协商重新签订运输合同。一、甲方义务：负责签订石料销售合同、负责按质按量装车、在期限内按单价进行结清运费。二、乙方义务：乙方装车后离开场地起，一切安全责任由乙方自负。乙方应安照甲方要求到指定的砂石料场装车，除车辆故障外，不得延误卸货时间，按规定的卸货时间地点进行卸货。如因乙方装卸货物不当，造成甲方损失，损失由乙方赔偿。根据交通规则，上路后不得逆向行驶，否则后果自负。若运输协议未明确规定，上路后的所有超载、超限、违章等产生的费用由驾驶员自行承担。乙方把砂石料运到施工工地后，要及时找收料员签字认可，并把回执单交回甲方，若因未签字或单据丢失，所造成砂石料款不能回收，砂石料损失全部由乙方承担。若在拉运砂石。

石料运输合同林永国诉安阳县许家沟乡应阳永升石料厂、郝文兵运输合同纠纷一案一审民事判决书当事人:法官:文号:安阳市安阳县人民法院原告林永国，男，生。被告安阳县许家沟乡应阳永升石料厂，住所地安阳县许家沟乡应阳村。合伙事务执行人王广明。被告郝文兵，男，生。原告林永国与被告安阳县许家沟乡应阳永升石料厂（以下简称永升石料厂郝文兵运输合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原被告均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，年月至月份，被告永升石料厂雇佣原告为其运输石料，并承诺按每车元支付报酬。经原被告双方核算，被告永升石料厂应支付原告运输费元，并由在石料厂负责结算的被告郝文兵给原告打下欠据。后经原告多次索要未果。现诉至法院，要求被告支付运输费元和从打欠据之日起至付清欠款之日止按银行同期贷款利率计算的利息。被告永升石料厂辩称，原告所述事实属实，石料厂应支付原告运输费。被告郝文兵辩称，自己系石料厂的雇员，。

石料运输合同案由广东蛇口华德海洋工程有限公司与香港新华建筑物料有限公司等单位签订运输合同违约纠纷。案情，广东蛇口华德海洋工程有限公司与香港新华建筑物料有限公司、广东国际经济技术合作公司，在蛇口签订了承包香港大埔煤气管道工程的石料运输合同。合同中订明由蛇口华德公司提供：驳船、拖船各一艘由广东宝安县至香港承运石料。由香港新华公司提供上述承运的石料。在履行该合同期间，香港新华公司单方终止合同。致使蛇口华德公司遭受经济损失。为此，华德公司向当地法院提起诉讼。各方争议（蛇口）华德海洋工程有限公司（原告）诉称：由于香港新华建筑物料有限公司（被告广东国际经济技术合作公司（被告）违约，造成原告经济损失港元，要求被告赔偿经济损失及利息、及本案的诉讼费用。香港新华建筑物料有限公司（被告）答辩称：香港大埔煤气管道填料工程是由香港太原船厂承包的施建工程项目。是由香港太原船厂与本公司签订的为该工程供应石料合同，本公司同时与原告签订了上述。