石料供销协议书

石料供销协议书本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。一、货物名称：.石子、水洗沙、戈壁料。二、质量标准：石子、水洗砂、细沙、粒度均匀。水洗砂、细沙的质量在国家标准范围内。三、供货方式：汽运四、甲方将以上货物从运至城的乙方工地，到货价格为水洗砂元？，.石子元？，石子元？，细沙元？，戈壁料元？，以上价格均为含税价（出具发票）。五、供用量：按乙方实际要求用量供应。六、供货供货期从本合同签定之日起至工程结束止。七、结算方式：乙方每壹个月将甲方所运砂石料货款的结清。之前将所有剩余款结清。八、乙方提前通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的支付违约金（计每车付元违约金）。九、甲方货到现场后所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。十、此合同自签订之日起生效，此合同一式四份，甲方一份，乙方三份。工程结束，本合同自动失效。甲方：乙方：代表：代表：博才网。

石料供销协议书找法网买卖合同纠纷供应沙石料合同范本沙石料供应合同合同编号：需方单位：简称甲方供应单位：简称乙方为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应：甲方长期收购乙方砂石料，乙方保证每月向甲方供应立方砂石料。二、交货时间、地点及方式：交货地点：甲方公司院内货场。交货方式：乙方送货。交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。其他约定三、结算和付款方式：具体结算价格以甲方财务在供货时公布的市场价格为准，甲方有权调整砂石料价格。乙方向甲方供应价值的材料作为供货保证金，超过保证金部分甲方当即现款付清，在甲方资金周转困难时，可以延期支付货款，但最长不超过天。合同到期后，甲方在日内将保证金无息退还乙方。四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求。

石料供销协议书砂石料定价，中砂每吨元，粗砂每吨元，大每吨元，（不含税），粉煤灰每吨元，水泥每吨元。第五条砂石料款的支付与结算由双方协商愿意，农历年前一次性结清。第六条双方责任、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。第七条违约责任乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。第八条其它、本协议未尽之处双方共同友好。

石料供销协议书王文才与张志光购销沙石料合同纠纷案当事人:张志光、王文才法官:文号:东中经终字第号山东省东营市中级人民法院民事判决书东中经终字第号上诉人原审被告王文才，男，出生，汉族，东营市东营区辛店镇东营居民委员会居民，住该居委会。被上诉人原审原告张志光，男，出生，汉族，东营市东营区辛店镇万泉村农民，住该村。上诉人王文才因与被上诉人张志光购销沙石料合同纠纷一案，不服东营市东营区人民法院东经初字第号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人王文才、被上诉人张志光到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原审查明，年月，经东营区万泉建安公司劳安禄与被告王文才联系，原告张志光分别向东营市东营区第三建筑安装工程总公司、东营市建宇建筑安装工程有限责任公司及王建明以东营市建宇建筑安装工程有限责任公司项目三部名义承接的南苑小区、东营市昌明经贸有限责任公司综合楼及东营市建宇建筑安装工程有限责任公司住宅楼＃工。

石料供销协议书供货方（以下简称“乙方”）：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，供货的有关事项，达成如下协议：.工程名称：.工程地点：一、供货项目及范围.河沙、-碎石、石粉、水泥，双方约定，乙方承诺所供应的以上材料必须符合业主方或者建设方的技术要求，运输的材料和提供的原始样品必须始终如一、严把质量关，不得在运输过程中和运输时间段上改、选用劣质的强度不够、不洁净的产品以假乱真、以次充好。.除双方己签定的供货项目外如另需增加的项目，双方到时再议。二、合同价款的确定本合同为综合单价合同：河沙的价格为.元立方含运费；-碎石的价格为.元立方含运费；石粉的价格为元立方；水泥的价格为元吨。以上价格为最终的价格（从工程开始至工程结束，不因市场的波动或其实因素的调价而波动或调价），含税或者不含税三、供货材料。

石料供销协议书应用领域河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩、玄武岩、黑色金属矿、有色金属矿、建给料粒度出料粒度生产能力-吨时粉碎程度作用对象智能化的圆锥破碎机除了具有现代化的外观设计、更高的破碎力和更强的结构外，在人机交互、自动控制、检测执行和人性化方面更是会有很到的进步和提高。为未来的矿产开采带来更强大的生产力，推进矿山行业的发展。单缸液压圆锥破碎机是上海世邦机器有限公司总结二十多年经验，广泛吸收国外先进破碎机技术，而自主研发和设计的新型高效破碎机。该机集机械、液压、电气、自动化和智能控制等技术于一体，代表着世界进的破碎机技术。进料粒度生产能力应用领域:建筑石料破碎和金属矿石破碎等适用物料:高硬度岩石物料破碎，如：河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩、玄武岩黑色金属矿、有色金属矿等。

石料供销协议书砂石料供应合同范本_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|砂石料供应合同范本_合同协议_表格模板_应用文书。砂石料供应合同需方：湖北楚峰水电工程有限公司供方：（简称甲方）（简称乙方）为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系砂石料供应合同需方：湖北楚峰水电工程有限公司供方：（简称甲方）（简称乙方）为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应：需方在恩施市板桥镇云龙河水土治理工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。二、交货时间、地点及方式：交货由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。

石料供销协议书糟糕！余额不多啦立即升级参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击这里甲方：乙方：采石厂。甲方因建设施工的需要，向乙方订购石料。现石料的供应中的相关事宜，经双方协商达成如下协议：一、经甲方取样试验，乙方石料规格质量标准符合高速公路原材料技术规范要求。但乙方提供的货源必须与化验的产品一致，外观检查不得有泥块等其它杂质。否则甲方有权拒收。二、乙方自备车辆，将甲所需石料运到甲方指定地点。运输费用及运输途中出现的一切事故，均由乙方自行承担。